Договор по видеонаблюдению

Договор по видеонаблюдению

__________________________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Контакт» , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию и ремонту системы видеонаблюдения

«Заказчика», находящихся по адресу: _____________________________________

1.2.Срок действия договора 1 год с момента его подписания.

1.3. По окончании срока действия договора он автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении.

2.Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1.Обеспечить условия безопасного производства работ.

2.1.2. Предоставить сухое, отапливаемое, запираемое помещение для размещения рабочих и временного хранения оборудования и материалов.

2.1.3. Определить ответственного полномочного представителя для согласования вопросов режима работы и взаимодействия с техническими службами на объекте работ.

2.1.4. Обеспечить на период проведения работ сохранность на объекте инструмента, оборудования и расходных материалов.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Производить техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения.

2.2.2. Относиться к информации, предоставляемой Заказчиком, как конфиденциальной.

2.2.3. Прибывать на объект для устранения неисправностей по вызову должностных лиц объекта в течении 12 часов.

2.2.4. Подготовить и согласовать с Заказчиком план-график проведения работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения.

3.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.2.Любая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив другую сторону письменно не менее чем за 30 дней до расторжения договора.

3.3.За нарушение условий пункта 5.1. в части сроков оплаты Заказчик несет ответственность в размере 0,5 % от стоимости работ за месяц за каждый день просрочки платежа.

4.1.Исполнитель гарантирует устранение выявленных неисправностей в замененном при ремонте оборудовании за свой счет в течении 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

4.2.Исполнитель не несет ответственности, если неисправность возникла вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, в результате стихийных бедствий, аварий и иных случаях нарушения условий эксплуатации.

5.Расчеты по договору.

5.1.Стоимость работ по техническому обслуживанию составляет:

Оплата по договору осуществляется ежемесячно но не позднее 10-го числа месяца, ;следующего за оплачиваемым месяцем на основании выставленного счета.

5.2. Стоимость работ по ремонту оборудования согласуется заказчиком и Исполнителем дополнительно в каждом конкретном случае в соответствии с расценками Исполнителя на данный вид ремонтных работ.

5.3. Стоимость оборудования и материалов, используемых при устранении неисправностей, оплачивается дополнительно по реальным затратам Исполнителя, по соглашению с Заказчиком.

5.4. Форма оплаты — безналичный расчет.

6.1.Все споры между сторонами должны решаться путем переговоров.

6.2.В случае не достижения согласия по спорным вопросам их рассмотрение производится в соответствии с законодательством РФ.

6.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены письменно и подписаны обеими сторонами.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Новости все новости

акции

Скидки!

Для постоянных клиентов существует форма скидок на все виды наших услуг.

При заказе системы видеонаблюдения в составе 4-х камер, 5-ая камера бесплатно!

Договор подряда на монтаж оборудования

[Наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: [вписать нужное] по адресу: г. [название населенного пункта], ул. [название улицы], дом [номер дома].

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение [значение] дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение [значение] дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение [значение] дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение [значение] дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3 и 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

— первый платеж в размере [значение] процентов от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, осуществляется не позднее [значение] дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

— оставшаяся сумма, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, вносится не позднее [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение [значение] дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере [значение] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере [значение] процентов от суммы договора за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем [вписать нужное], настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение [значение] дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;

приложение N 3 — технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.

Типовой договор

Общество с ограниченной ответственностью ________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью _________________(сокращенное наименование – ООО _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ___________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по приобретению и монтажу ___________________________________________________________________________

1.2. Содержание и порядок выполнения работы определяются в Приложении № 2 к настоящему Договору.

1.3. Срок выполнения работы:

начало ____________ 2015 г.

окончание ____________ 2015 г.

1.4. В течение действия Договора цена изменению не подлежит.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы в объеме, в сроки, надлежащего качества и по цене, предусмотренным настоящим Договором.

2.1.2. Соблюдать при выполнении работы непосредственно на объекте Заказчика правила внутреннего распорядка, технической и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

2.1.3. Информировать Заказчика по его требованию о ходе и объемах выполнения работы по настоящему Договору.

2.1.4. Письменно информировать Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые делают невозможным выполнение работ в установленные Договором сроки и объемы.

2.1.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1.Своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора, принимать и оплачивать выполненную Подрядчиком работу.

2.2.2.Для обеспечения производимых Подрядчиком работ Заказчик обязуется обеспечить доступ Подрядчика на место проведения работы и создать необходимые условия для ее выполнения.

2.2.3. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

2.3. Подрядчик имеет право:

2.3.1.Выполнить работы по настоящему Договору досрочно.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1.Требовать от Подрядчика своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4.2.Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. По окончании работ Подрядчик сообщает Заказчику путем письменного уведомления о готовности результата работ к сдаче.

3.2. В течение 3 (трех) дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы по акту приема-сдачи выполненных работ, либо, немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в работах с составлением акта, фиксирующим дефекты (недостатки).

Приемка работ производится по адресу: ___________________________________________

3.3. Заказчик, принявший Работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

3.4. На результат работ устанавливается гарантийный срок 1 (один) год.

Течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ заказчиком по акту выполненных работ.

3.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

3.6. Подрядчик обязан устранить дефекты (недостатки) своими силами и за свой счет в сроки, установленные актом, фиксирующим дефекты (недостатки), подписанным Сторонами, путем исправления, либо замены результата работ, либо его частей, а также отдельных видов работ новыми. В случае не устранения Подрядчиком дефектов (недостатков) в указанные в акте сроки, Заказчик имеет право поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика.

3.7. Если Стороны разойдутся во мнении о содержании акта, фиксирующего дефекты (недостатки), то любая из Сторон может обратиться к независимой авторитетной экспертной организации. Свидетельство (заключение), выдаваемое этой организацией, будет являться правовым основанием при определении содержания указанного акта и распределении ответственности Сторон. Затраты по привлечению экспертной организации несет Сторона, выразившая намерение к ней обратиться с последующим возмещением расходов виновной стороной.

3.8. Указанные гарантии не распространяются на случаи умышленного повреждения объекта Заказчиком или третьими лицами, нарушения инструкций по эксплуатации объекта, систем и механизмов, а также повреждения объекта, появления дефектов, произошедших вследствие проведения самостоятельно или с помощью третьих лиц ремонта, реконструкции, а также природных явлений и обстоятельств, относящихся к форс-мажору.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость выполнения работ Подрядчиком, указанных в п.1.1. настоящего Договора, составляет ___________________________ (сумма прописью). Стоимость работ включает в себя стоимость системы контроля и учета доступа программно-аппаратного комплекса автоматизированной информационной системы PERCo S -20, стоимость иного необходимо оборудования, расходы по транспортировке и монтажу оборудования и все иные расходы, связанные с выполнением поручения Заказчика, указанного в п.1.1. по настоящему Договору.

4.2. Оплата по Договору производится путем перечисления аванса в размере: _________ руб. 00 коп. в течении 3 (трех) банковских дней с момента подписания Договора. Остальные денежные средства по Договору в сумме __________ руб. 00 коп. Заказчик обязуется оплатить в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приемки-сдачи выполненных работ.

Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ п.1.3 Договора Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора указанной в п.4.1.

5.4. За нарушение сроков оплаты п.4.2 Договора Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

5.5. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства Российской Федерации.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Расторжение Договора или изменение его условий может иметь место только по соглашению Сторон, заключивших настоящий Договор. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.2. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик оплачивает Подрядчику работу из расчета фактически выполненного объема работ, стоимость системы контроля и учета доступа программно-аппаратного комплекса автоматизированной информационной системы PERCo S -20, стоимость иного необходимо оборудования, закупленного для выполнения работ на объекте. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Подрядчика, Подрядчик компенсирует Заказчику документально подтвержденные убытки.

7.3. При изменении налоговой системы, повлекшей за собой увеличение стоимости выполнения работ по настоящему Договору, сумма договора подлежит пересмотру Сторонами.

7.4. В случае изменения юридических адресов и (или) банковских реквизитов Стороны обязуются незамедлительно проинформировать об этом друг друга в письменной форме.

7.5. Все документы, переданные Сторонами друг другу с использованием средств электронной и факсимильной связи, имеют юридическую силу до момента получения оригиналов.

7.6. Настоящий Договор, его предмет, схемы, технические условия и иная информация как технического, так и коммерческого характера должны рассматриваться Сторонами как конфиденциальные и без предварительного письменного согласия Сторон не должны разглашаться третьим лицам или, использоваться в целях рекламы, демонстрации, публикации или в каких-либо иных целях, за исключением тех, которые необходимы для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. непредвиденными событиями чрезвычайного характера, не зависящими от воли Сторон. В этом случае исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, а также их последствия. О наступлении и прекращении этих обстоятельств Стороны немедленно информируют друг друга.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, определенных настоящим Договором.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

— Смета (Приложение № 1)

— Содержание и порядок выполнения работ (Приложение № 2)

Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию установленного оборудования видеонаблюдения

Договор возмездного оказания услуг
по техническому обслуживанию установленного оборудования видеонаблюдения

____________________________, в лице _________________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ___________________________, в лице ______________________________________, действующего на основании (___________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В период действия настоящего договора Исполнитель обязуется предоставлять услуги по техническому обслуживанию установленной на территории (указать наименование организации, структурного подразделения, где установлена система) по адресу: ______________________, системы видеонаблюдения (указать марку, другие признаки системы видеонаблюдения). Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю оказанные услуги в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. В состав работ по техническому обслуживанию системы охранного видеонаблюдения входит:

• проведение технических осмотров (регламентных работ);
• проведение текущих плановых ремонтов и неплановых аварийных ремонтов по заявкам Заказчика;
• проведение капитальных ремонтов;
• проведение модернизации или реконструкции системы по заявкам Заказчика.

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечивать бесперебойное функционирование, работоспособное состояние и рациональное использование установленной системы видеонаблюдения.

2.1.2. Осуществлять проверку технического состояния системы видеонаблюдения не реже ________ раз(а) в ________ (неделю, месяц и т. д.).

2.1.3. В случае обнаружения в ходе плановой проверки неисправностей в системе видеонаблюдения уведомлять об этом Заказчика, принимать оперативные меры по устранению возникающих в процессе работы нарушений и неисправностей или приступить к неплановому аварийному ремонту не позднее ________ дней с момента обнаружения неисправностей.

2.1.4. В течение ________ часов (не включая выходных и праздничных дней) после получения заявки от Заказчика в форме (указать, в какой форме, например, по телефону, факсу, электронной почте, письменно и т. д.) обеспечить прибытие сервисного инженера соответствующей квалификации на объект для устранения возникших неисправностей.

2.1.5. Осуществлять технический надзор за правильным содержанием и организацией эксплуатации оборудования системы видеонаблюдения.

2.1.6. Оказывать консультационную помощь Заказчику в вопросах, касающихся правильной и эффективной эксплуатации системы видеонаблюдения: составлять инструкции по эксплуатации, проводить инструктаж и обучение сотрудников Заказчика, выдавать технические рекомендации по улучшению работы системы.

2.1.7. Производить капитальный ремонт системы видеонаблюдения в сроки, установленные техническими нормами и правилами для данного вида оборудования, осуществлять монтаж и пуско-наладочные работы, подготовку системы к работе после капитального ремонта.

2.1.8. В соответствии с пожеланиями, указанными в Заявке Заказчика производить реконструкцию и модернизацию системы видеонаблюдения, осуществлять монтаж и пуско-наладочные работы вновь вводимого в эксплуатацию оборудования системы видеонаблюдения.

2.1.9. Ежемесячно в срок до ________ числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику на подписание Акт выполненных работ и оказанных услуг с указанием стоимости фактически выполненных работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения.

2.2. В период действия настоящего договора Заказчик обязуется:

2.2.1. В течение ________ с момента обнаружения неисправностей в работе системы видеонаблюдения направить Исполнителю Заявку ______________ с указанием характера неисправностей.

2.2.2. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.2.3. Предоставлять по требованию Исполнителя любую информацию, необходимую для исполнения им обязательств по настоящему договору.

2.2.4. Рассматривать и подписывать ежемесячный акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг с указанием стоимости фактически выполненных работ и оказанных услуг за отчетный календарный месяц в течение ________ с момента его получения от Исполнителя.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Цена на каждый конкретный вид услуг и работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения определяется в соответствии с Прейскурантом (Приложение N 1), который является приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг и выполненных работ осуществляется на основании счетов-фактур, выставленных Исполнителем в течение ________ рабочих дней с момента подписания обеими сторонами ежемесячного Акта выполненных работ и оказанных услуг путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.

4. Порядок изменения и расторжения настоящего договора.

Ответственность сторон

4.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению.

4.2. Если во время проведения работ или оказания услуг по настоящему договору возникнет необходимость внесения каких-либо изменений и дополнений в условия настоящего договора, то такие изменения и дополнения будут действительны в случае оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами.

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее, чем за (указать в какой срок) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на исполнение обязательств по настоящему договору.

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за (указать в какой срок) лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

4.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

4.6. Стороны освобождаются от материальной ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5. Срок действия договора, заключительные положения

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «___»_________ 20__г.

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.

5.3. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

5.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из сторон обязана в ______________ срок в письменной форме сообщить другой стороне о произошедших изменениях.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

5.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.

1. Прейскурант цен на услуги и работы по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (Приложение N 1).

2. Положение об организации эксплуатации системы видеонаблюдения.

3. Положение о системе планово-предупредительного ремонта системы видеонаблюдения.

4. Положение о техническом обслуживании (текущий ремонт) систем видеонаблюдения.

5. Положение о капитальном ремонте системы видеонаблюдения.

6. Положение о модернизации, реконструкции и замене системы видеонаблюдения.

Как самостоятельно установить видеонаблюдение: подробная инструкция

Безопасность жилища, автомобиля и другой собственности всегда в приоритете. Не всегда владелец имеет возможность находиться рядом, поэтому спрос на системы слежения только растет. Вопреки сложившемуся стереотипу, не всегда нужен профессионал, чтобы собрать и подключить оборудование. Разберемся, как установить видеонаблюдение самостоятельно.

Все о самостоятельном монтаже видеонаблюдения

Проектирование системы

Начинать нужно с проекта, в котором будут указаны охраняемые участки, количество видеооборудования. Сначала надо определить число зон наблюдения. Это территория, попадающая под обзор. Не стоит гнаться за количеством, чтобы «видеть все». Это дорого и нецелесообразно. В число зон видеонаблюдения надо включить только места, где может быть незаконное проникновение или возможно причинение ущерба.

Для квартиры это будет входная дверь, окна, места, где хранятся ценности. Для частных домов и дач — ворота или калитка, дверь в дом, вход в гараж или хозяйственные постройки. В любом случае надо предусмотреть обзор самых «опасных» мест и подумать, где поставить камеры. Они должны быть расположены так, чтобы обзор был максимальным. Его не должны закрывать крупные предметы типа деревьев, высоких заборов, столбов.

Для каждой из зон подбирается тип и количество видеокамер. Так, для наблюдения за периметром участка подойдет оборудование с малым обзорным углом, на входе лучше ставить фронтальные приборы с хорошим разрешением. Нужно также определить, где именно будут закреплены камеры. Это могут быть столбы, специально установленные опоры, стена дома. Важно, чтобы устройства были надежно защищены от атмосферных явлений и порчи человеком.

Выбор технологии: аналоговая или IP

Организация видеонаблюдения возможна с использованием одной из двух технологий: аналоговой или IP. Разберем каждый вариант

Аналоговая

Предполагается использование аналоговых видеокамер. Бытует мнение, что их разрешение слишком низкое. Однако, современные модели вполне сравнимы по качеству изображения с тем, что выдает цифровое оборудование. Достоинства аналога заключаются в невысокой цене, простом монтаже и наладке. Но есть и недостатки. Аналоговый сигнал требует оцифровки перед тем, как его перенаправят в компьютер или на жесткий диск. Для этого используется видеорегистратор.

Функционал аналога ниже, чем у цифры, но чаще всего этого вполне достаточно для наблюдения. Аналоговую схему выбирают, если не требуется видеоаналитика и не нужна запись в облако. Она хороша для бесперебойной работы камер по простым схемам с расстояния 150-500 м без использования дополнительных усилителей.

Что понадобится для сборки аналоговой схемы

• Видеокамеры для сбора и передачи информации.
• Регистратор либо плата захвата, с помощью которых оцифровывается сигнал.
• Кабель: используется провод коаксиального типа либо витая пара.
• Источник питания, бывает автономным или отключаемым.
• Жесткий диск, используется для хранения собранной информации.
• Разъемы для соединений. С витыми парами используются передатчики пассивного типа, с коаксиальными проводами устанавливаются BNC-коннекторы.

В некоторых случаях понадобится еще и роутер. Он нужен для работы с локальными сетями и для удаленного наблюдения.

IP-система

Схема строится на использовании IP-видеокамер. Это самодостаточные устройства, получающие, обрабатывающие и записывающие видеосигнал. Для их работы не нужен регистратор. Они транслируют на монитор качественную картинку. Есть возможность беспроводного подключения, тогда изображение доступно в любой точке мира. Информация записывается в облачный сервис. Это безусловные плюсы цифровой схемы. Ее основные недостатки — высокая цена и несовместимость приборов от разных брендов.

Цифру выбирают, если требуется качественное масштабируемое изображение и необходимость хранения собранной информации в облаке.

Основные элементы IP-схемы

• Цифровая видеокамера.
• Кабель: только витая пара.
• Коммутатор либо роутер для подключения IP-видеокамеры к локальной сети.
• Соединительные разъемы. Коннектор класса RJ 45. Если используется технология РОЕ, ставится четырехпарная витая пара и РОЕ коммутатор.
• Блок питания на 12 В, отключаемый либо автономный. Можно подавать питание через РОЕ свич.

Дополнительно могут быть установлены жесткий диск и видеорегистратор. Их ставят для записи собранной информации.

Этапы монтажа проводной системы

Непосредственно к монтажу приступают после того, как была составлена схема и в соответствии с ней выбраны и закуплены все элементы. Поэтапно разберем, как самостоятельно установить видеонаблюдение.

1. Укладка кабеля

Элементы системы соединяются кабельными магистралями. Для аналога используется специальный кабель коаксиального типа. Он защищен от помех экранирующим покрытием. Для цифры укладывают витые пары. Это сплетенные пары проводов-проводников. Переплетение снижает электромагнитные помехи. В обоих случаях укладку начинают с самых удаленных точек. Последними прокладываются трассы к расположенным вблизи объектам.

Кабели соединяют камеры с видеорегистратором. В зависимости от условий, используют два варианта трассы.

• Скрытый. Провода укладываются внутрь стен или под землю. Это лучший способ защитить их от намеренной или случайной порчи. Для монтажа используют специальные гофрированные трубы, в которые помещаются кабели. Можно сэкономить и уложить их в металлопластиковые водопроводные трубы. Так часто поступают те, кто собирает видеонаблюдение своими руками.
• Открытый. Провода укладывают на установленные опоры, можно класть их вдоль стен, заборов. В таком случае обязательна дополнительная защита от атмосферных воздействий, качественная изоляция. Если монтируется «воздушный» участок, его длина не может быть больше 50 м.

Общее правило для открытых и скрытых трасс: размещение на расстоянии не меньше 0,4 м от силовых кабелей. Иначе сильные помехи будут мешать трансляции с видеокамер. Если все-таки приходится размещать их на меньшем расстоянии, используют заземленный рукав из металла или диэлектрический кабель-канал.

2. Как самостоятельно установить камеру видеонаблюдения

Видеокамеры закрепляются в каждой намеченной на схеме точке. Для этого используются надежные крепежи, чтобы оборудование не вибрировало в ветреную погоду. Желательно накрыть уличные приборы специальными защитными кожухами, это продлит срок их службы. Не рекомендуется устанавливать устройства на металлические держатели. В грозу они могут сработать как громоотвод, что очень нежелательно.

Подключение аналогового оборудование простое. Для этого используется разъем-тюльпан. Желтый и белый провода подключаются к источнику сигнала, красный — питания. Цифровые приборы подключаются двумя коннекторами RJ 45, напряжение подается силовым проводом.

3. Установка и подключение видеорегистратора

Регистратор должен постоянно работать, поэтому надо создать для него нормальные условия. Размещают его в сухом хорошо проветриваемом помещении. Нельзя допускать перегрева оборудования, это может привести к его поломке. Подключать его несложно. Важно не перепутать разъемы, предназначенные для разных устройств. Видеорегистратор с технологией РОЕ дороже, но проще в установке. К нему не надо подключать силовой кабель.

Если такая функция не предусмотрена, отдельно прокладывается провод, подающий напряжение. Он подключается через специальный разъем. В этом случае важна полярность подключения. Все стыки и разъемы надежно изолируются. После того как все приборы подключены, подается питание. Сначала на регистратор, затем на камеры.

4. Настройка оборудования

Начинают с установки правильной даты и точного времени на каждом из работающих устройств. Часовой пояс роутера и остальных приборов должны совпадать. Затем форматируются жесткий диск, на который планируется запись информации. После этого выполняются настройки каждой камеры. Нужно отрегулировать угол поворота и наклона, чтобы площадь обзора была максимально большой. После этого настраивается видеозапись с каждого устройства, и при необходимости проводится настройка удаленного доступа. Система видеонаблюдения готова к работе.