Ayaklimat.ru

Климатическая техника
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор на монтаж

Договор на монтаж

_________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________ действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Систем Сервис», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Китайцева Игоря Георгиевича действующего на основании Устава и Лицензии МЧС №8-2/01975 от 13.08.2010 г., с другой стороны, совместно именуемы Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Исполнителем работы по монтажу и наладке ____________________, в помещениях Заказчика, по адресу: ____________.

2. Стоимость договора и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость настоящего Договора, определяется на основании утвержденной сметной документации (Приложение №1) и составляет: ______ (______________) рублей 00 копеек. НДС не облагается (УСН, см. НКРФ часть 2, глава 26.2., статья 346.11., п.2).

2.2. Изменение стоимости Договора допускается только на основании письменного соглашения Сторон.

2.3. Стороны установили следующий порядок расчетов по настоящему Договору:

— Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости материалов и 50 % стоимости работ по договору на основании выставленного Исполнителем счета.

2.4. Расчеты между Сторонами осуществляются безналичным путем.

2.5. Датой осуществления платежа считается дата списания средств с банковского (расчётного) счёта Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему Договору начинаются не позднее 5 рабочих дней с момента поступления авансового платежа (при наличии необходимого оборудования на складах поставщиков) на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение ________ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания условий для проведения монтажа системы безопасности.

3.2. По окончании работ Стороны не позднее 5 рабочих дней обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать Акт выполненных работ.

4.Права, обязанности и ответственность сторон

4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки;

4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба Заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего Акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего Договора;

4.2.2. обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ по настоящему Договору, а именно: обеспечивает въезд на территорию объекта автотранспорта Исполнителя для доставки оборудования и предоставляет доступ во все помещения объекта, подлежащие оборудованию системой безопасности, обеспечивает условия (на время проведения монтажных и наладочных работ) для размещения и хранения приборов, материалов и оборудования;

4.2.3. до момента сдачи (приемки) системы в эксплуатацию и подписания соответствующего акта, несет материальную ответственность за повреждение своими сотрудниками и (или) третьими лицами смонтированного или хранящегося оборудования в размере стоимости оборудования и работ по его восстановлению на основании отдельного двухстороннего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

5. Производство работ. Гарантии.

5.1. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

5.2. Гарантийные обязательства на оборудование несет фирма изготовитель.

5.3. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

5.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты (платежа) по настоящему Договору, Исполнитель вправе начислить и потребовать от Заказчика уплату пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от указанной суммы, для чего Исполнитель направляет письменное требование Заказчику. При отсутствии такого требования обязательство по уплате неустойки не возникает.

5.5. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, Заказчик вправе начислить и потребовать от Исполнителя пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 3% от указанной суммы, для чего Заказчик направляет письменное требование Исполнителю. При отсутствии такого требования обязательство по уплате неустойки не возникает.

5.6. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

6. Форс-мажор

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение принятых по Договору обязательств (за исключением просрочки в платеже суммы, срок оплаты которой наступил в соответствии с условиями Договора), если невыполнение является следствием таких обстоятельств как пожар, наводнение, землетрясение, тайфун, эпидемии, забастовки, законы и положения, не контролируемые любой стороной. При этом сроки, оговоренные на выполнение обязательств Стороной, подвергшейся форс-мажорным обстоятельствам, будут продлены на период, равный времени, в течение которого эти обстоятельства мешали выполнению договора.

Читайте так же:
Техника безопасности при обслуживание насосной установки

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме в течение 3-х дней известить другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств.

6.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства по форс-мажорным обстоятельствам существуют свыше 3-х месяцев, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор полностью или частично, за вычетом стоимости выполненных работ.

7. Дополнительные условия

7.1. Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ на договорной основе субподрядные организации. Исполнитель несет полную ответственность за действия привлеченных организаций.

7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России.

7.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством порядке.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8.2. В течение срока действия настоящего Договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему Договору.

Договор на монтаж оборудования (образец)

Приобретенное оборудование почти всегда нуждается в монтаже, а в некоторых случаях требуются и подготовительные строительные работы – например, возведение фундамента для установки оборудования. На монтаж оборудования с компанией-подрядчиком заключается договор поставки и монтажа оборудования, в котором указываются все необходимые условия. Составление договора может вызвать некоторые затруднения. Давайте разберемся, какие условия необходимо включить в договор.

Договор на монтаж оборудования

Согласно договору, компания-подрядчик обязуется выполнить по заданию компании-заказчика монтаж оборудования и передать результат заказчику. За выполненную работу заказчик выплачивает вознаграждение. Таким образом, подрядчик берет на себя обязательство выполнить установку оборудования согласно проектной документации заказчика, а заказчик, в свою очередь, должен принять и оплатить работу в размере, установленном договором.

Перед монтажом оборудования заказчик должен подготовить помещения для установки. Для этого может понадобиться строительство специальных конструкций, стен, фундаментов. Монтаж оборудования можно осуществлять после подписания акта о строительной готовности к установке, то есть когда все работы будут закончены и приняты.

Для того, чтобы договор на монтаж оборудования (образец договора мы приведем в конце статьи) считался заключенным, стороны должны придти к соглашению по всем основным пунктам договора. Какие условия необходимо отразить в договоре?

  • Предмет договора и условия (состав работ по монтажу оборудования, место установки оборудования и др.);
  • Перечень требований к результату работ — установленному оборудованию;
  • Договор на установку оборудования обязательно содержит сроки выполнения работы (срок начала и окончания работ по монтажу). По согласованию могут быть установлены и промежуточные сроки – то есть сроки завершения отдельных этапов по монтажу;
  • Вознаграждение компании-подрядчика, сроки оплаты работы заказчиком;
  • Ответственность компании-подрядчика (так, необходимо указать ответственность подрядчика за переданное в монтаж оборудование);
  • Прием компанией-заказчиком выполненных работ по монтажу (сроки приемки работ, действия заказчика при обнаружении недостатков при установке);
  • В договоре может быть предусмотрен гарантийный срок на выполненные работы – то есть срок, в течение которого результат работы должен соответствовать условиям договора о качественно выполненной работе.

Если заключается договор поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой, то необходимо включить в договор дополнительные условия (комплекс пусконаладочных работ, которые должны быть выполнены подрядчиком и др.).

Не стоит пренебрегать проверкой при приеме выполненных работ – если иное не прописано в договоре, то заказчик, принявший работу без проверки, лишен права ссылаться на явные недостатки в работе подрядчика (то есть те недостатки, которые были заметны при внешнем осмотре).

После окончания, приемки работ заполняется акт приемки работ с отсылкой к договору. Составление акта фиксирует окончание работ, то есть установку оборудования с соблюдением всех необходимых требований. В акте указывают следующую информацию:

Договор поставки оборудования

Договор поставки оборудования. Страница 1 Договор поставки оборудования. Страница 2 Договор поставки оборудования. Страница 3 Договор поставки оборудования. Страница 4 Договор поставки оборудования. Страница 5 Договор поставки оборудования. Страница 6 Договор поставки оборудования. Страница 7

1. Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю оборудование _________________________ с техническими характеристиками, указанными в Приложении 1 к настоящему договору. Оборудование, передаваемое в рамках, настоящего договора не относится к основному технологическому (производственному) оборудованию.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Права Поставщика:

— не производить поставку оборудования до его оплаты в соответствии с п.___ настоящего договора;

— не производить поставку оборудования до предоставления Покупателем помещения для его сборки;

— требовать от Покупателя предоставления помещения для произведения сборки оборудования.

3. Обязанности Поставщика:

— произвести сборку указанного оборудования на объекте Покупателя, а также провести пусконаладочные работы и первичное инструктирование работников Покупателя о порядке работы с оборудованием.

Читайте так же:
Установка для чистки системы отопления

4. Обязанности Покупателя:

— оплатить оборудование в соответствии с условиями настоящего договора;

— совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие оборудования;

— принять оборудование и при отсутствии обоснованных претензий к оборудованию подписать товарную (товарно-транспортную накладную) в день поставки оборудования;

— предоставить Поставщику помещение для сборки оборудования и обеспечить в помещении нормальные условия для сборки;

— письменно сообщить поставщику сведения о помещении, в котором будет производиться сборка оборудования;

— обеспечить присутствие уполномоченных представителей для осуществления приемки оборудования;

— эксплуатировать оборудование в соответствие с инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности;

— обеспечивать своевременное и регулярное обслуживание оборудования, в том числе замену расходных материалов и замену быстроизнашиваемых частей, деталей;

— в случае выявления несоответствия оборудования техническим характеристикам, указанным в Приложении 1, или недостатков в оборудовании незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика.

СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

5. Поставка оборудования должна быть осуществлена Продавцом в течение ___________________ дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Продавца.

6. Поставка оборудования осуществляется при условии его оплаты в соответствии с положениями настоящего договора, а также при условии предоставления Покупателем помещения для сборки оборудования.

7. Срок поставки оборудования автоматически увеличивается до ______ дней в случае невозможности приобретения поставщиком материалов, деталей, узлов и прочих элементов для изготовления оборудования.

8. В случае просрочки по оплате оборудования срок поставки увеличивается на количество дней соразмерно сроку просрочки в оплате.

9. Доставка оборудования, его загрузка и выгрузка производятся силами и за счет Поставщика/ Покупателя (нужное подчеркнуть).

10. Поставщик производит сборку оборудования в помещении, предоставленном Покупателем.

11. Оборудование передается в собранном виде.

12. При передаче оборудования оформляется товарно-транспортная накладная, дата подписания которой Покупателем является моментом поставки. Также Поставщик передает пакет необходимых документов на оборудование, в том числе надлежаще оформленный гарантийный талон, инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности при работе на оборудовании такого вида.

13. Право собственности на оборудование и риск случайной гибели переходят с Поставщика на Покупателя с момента поставки оборудования, определенного в п. 12 настоящего договора.

14. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия оборудования, поставка которого просрочена, только в случае просрочки поставки оборудования более чем на 90 дней.

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

15. Цена оборудования договорная и составляет ______________________ белорусских рублей, в том числе НДС _____________________ белорусских рублей.

16. В случае изменения стоимости материалов, деталей, узлов и прочих элементов для изготовления оборудования в совокупности более чем на 5% с даты заключения договора, цена изменяется в зависимости от изменения их стоимости. Цена в таком случае определяется исходя из соотношения стоимости материалов, деталей, узлов и прочих элементов для изготовления оборудования на момент заключения договора и на момент исполнения обязанности по передаче оборудования.

17. Покупатель обязуется произвести предварительную оплату ____ % цены оборудования, указанной в п. 15 настоящего договора, что составляет ___________________ белорусских рублей, в том числе НДС __________________ белорусских рублей, путем перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в течение __________________ банковских дней с момента подписания настоящего договора.

18. Оставшуюся часть цены оборудования Покупатель обязуется оплатить в течение ___________________ банковских дней с момента поставки оборудования.

19. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

20. Покупатель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения настоящего договора подать в обслуживающий банк заявление на акцепт платежных требований Поставщика и предоставить копию такого заявления Поставщику.

21. В случае просрочки оплаты оборудования сроком 7 (семь) и более календарных дней Поставщик имеет право взыскать сумму задолженности путем выставления к текущему счету Покупателя платежного требования с акцептом и оплатой в день его поступления в банк Покупателя.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА

22. Приемка оборудования осуществляется после его сборки на объекте Покупателя совместно представителями Сторон.

23. Приемка оборудования по качеству осуществляется в момент поставки.

24. Поставляемое оборудование должно поставляться комплектно и соответствовать техническим условиям.

25. Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента поставки оборудования Покупателю.

26. Гарантийный срок на продукцию исчисляется с момента поставки оборудования.

27. Гарантия распространяется на случаи, если работоспособность оборудования нарушена вследствие скрытого дефекта производства.

28. Дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, устраняются или заменяются Поставщиком за свой счет при условии выполнения Покупателем правил эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения оборудования, в том числе установленными законодательством и переданными Поставщиком документами.

29. Гарантия не распространяются на случаи:

механических повреждений, а также в случае воздействия воды, пара, кислот и тому подобных веществ, как на корпус оборудования, так и внутри;

Читайте так же:
Системы видеонаблюдения цифровые установка

повреждения и неисправности оборудования, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых;

эксплуатация оборудования при нестабильном напряжении в электросети;

при неправильном подключении, в том числе дополнительного оборудования;

в случае вскрытия пломб, внесения изменений в оборудование (в том числе использование не оригинальных запасных частей);

нарушение условий транспортировки и хранения по вине его владельца;

в случае проведения ремонта не уполномоченными на это лицами или отсутствия его отдельных элементов и узлов;

недостатков, обусловленных естественным ухудшением внешнего вида оборудования;

повреждения и неисправности, возникшие в связи с использованием оборудования не по назначению, неправильным или небрежным отношением с ним;

повреждения и неисправности, которые возникли в результате стихийных бедствий, пожара, дорожно-транспортного происшествия, хищения оборудования или косвенно обусловлены перечисленными обстоятельствами;

в случае повреждения, вызванного стихийным бедствием, намеренными повреждениями;

повреждения и неисправности, причиной которых стало нарушение требований и правил, установленных инструкцией по эксплуатации оборудования.

30. Поставщик также не отвечает за недостатки оборудования, возникшие вследствие действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы и возникновения при этом непроизводственных недостатков. В этом случае гарантийный срок прекращается, а возникшие дефекты устраняются на основании отдельного Договора.

31. К случаям гарантийного ремонта не относятся:

регулярные процедуры по чистке, регулировке и установки оборудования и его частей (периодическая настройка),

замена частей с ограниченным сроком службы;

процедуры, которые должен выполнять Покупатель и которые описаны в инструкции и руководстве, шедшими в комплекте с оборудованием.

32. Не является недостатком качества оборудования отсутствие функций, не заявленных Поставщиком.

33. В случае устранения дефектов в продукции, на которую установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого продукция не использовалась из-за обнаруженных дефектов. При замене продукции в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены. При устранении недостатков продукции посредством замены комплектующего изделия или составной части продукции на новые комплектующее изделие или составную часть продукции гарантийный срок устанавливается той же продолжительности, что и на замененные, и исчисляется со дня выдачи приобретателю продукции по окончании ремонта.

34. В отношении приемки оборудования стороны руководствуются нормами Положения о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 N 1290, в части не противоречащей настоящему договору.

35. Порядок устранения недостатков в оборудовании определяется Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня 2008 г. N 952 «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

36. В случае нарушения Поставщиком срока поставки оборудования Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости недоставленного оборудования за каждый день просрочки. Размер пени не может составлять больше, чем 10% от общей суммы договора.

37. Если плата за поставленное оборудование не будет осуществлена Покупателем в сроки, оговоренные в настоящем договоре, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченного оборудования за каждый день просрочки.

38. В случае непредоставления Покупателем помещения для сборки оборудования он уплачивает Поставщику штраф в размере ______________________.

39. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по договору он возмещает Покупателю убытки в виде реального ущерба.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

40. Изменение условий договора возможно только по соглашению сторон, кроме случае предусмотренных настоящим договором.

41. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, а также в случаях:

систематического (двух и более раз) неисполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору;

в случае наличия обстоятельств непреодолимой силы, а также решений государственных органов, препятствующих выполнению условий настоящего договора, действующих свыше 3 месяцев.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

42. Обслуживание оборудования (кроме гарантийных случаев) производиться по отдельному соглашению.

43. Поставка запасных частей, вспомогательного инструмента осуществляется на основании отдельно заключаемых между Сторонами договоров.

44. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, на русском языке и вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

45. При возникновении спорных вопросов Стороны обязуются разрешать их путем переговоров, а в случае недостижения согласия эти вопросы передаются на разрешение хозяйственного суда г.Минска.

46. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

47. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ведущий юрисконсульт сети магазинов «Оранжевый верблюд», юрист-лицензиат Грабовская Н.Н.

Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и____________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Читайте так же:
Бытовые выключатели скрытой установки

1.1. Исполнитель, по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (_____________________), в дальнейшем «Мебель».

1.2.Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом (Приложение 1), а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определённым настоящим Договором.

1.3. Доставка и установка мебели осуществляется в помещении по адресу:_________________________________________________________________________

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет ________________________________________________ рублей.

2.2. Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере ___________________________________________________________ рублей (не менее 70 % от общей стоимости мебели).

2.3. Окончательный платеж в размере _______________________________________________ рублей Заказчик оплачивает в течении суток после выполнения исполнителем всех своих обязательств в полном объеме.

2.4. Оплата производится в рублях по безналичному расчету платежными поручениями на расчетный счет, либо за наличный расчет в кассу Исполнителя по приходно-кассовому ордеру.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛОВИЯ МОНТАЖА МЕБЕЛИ

3.1. Исполнитель обязуется исполнить свои обязательства по данному договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа указанного в п.2.2. настоящего договора.

3.2. К дате установки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям:

– помещение должно быть очищено от строительного мусора;

– старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения;

– температура воздуха в помещении должна быть не ниже +10 град. С;

3.3. Установка мебели производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям:

– полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 (двух) градусов;

– стены, полы и потолки должны быть выровнены и составлять между собой угол равный 90 (девяносто) градусов;

– стены должны быть приспособлены для крепления мебели в случае необходимости;

– на время проведения монтажных работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные.

3.4. При установке мебели в неподготовленном помещении, допускаются отклонения от первоначальной конструкции, т.е. появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом.

4. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ

4.1. Прием мебели производится Заказчиком, согласно эскиза (Приложение 1) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт сдачи-приемки мебели.

4.2. Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности, только после подписания сторонами акта сдачи-приемки мебели.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установки мебели при её приеме вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте сдачи-приемки мебели.

4.4. При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания сдачи-приемки мебели, считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок с переходом права собственности к заказчику с момента даты изготовления.

4.5. Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при её приеме подлежат устранению в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента уведомления Исполнителя.

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ и данным договором.

5.2.Исполнитель самостоятельно организовывает изготовление и доставку продукции в согласованные сроки по адресу, указанному п. 1.3. Доставка включает в себя подъём на этаж, независимо от наличия грузового лифта, занос в помещение, сборку, монтаж, осмотр, оформление Акта сдачи-приемки мебели.

5.3. Заказчик обязан освободить дверные проёмы, убрать крупногабаритные предметы, препятствующие транспортировке мебели в помещение.

5.4. Заказчик обязан самостоятельно подготовить место для установки мебели.

5.5. Заказчик после монтажа мебели обязан подписать Акт сдачи-приемки мебели, в случае если имеются претензии по качеству и комплектации, указать об этом в акте сдачи-приемки мебели.

5.6. На изготовленную мебель исполнитель устанавливает гарантийный срок 6 (Шесть) месяцев. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации Заказчиком.

5.7. Исполнитель не отвечает за недостатки мебели, возникшие после его передачи Заказчику по вине последнего, либо обстоятельств непреодолимой силы.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен либо расторгнут по взаимному согласию сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:

6.2.1. Неоднократной, а именно более трех раз подряд, поставки мебели ненадлежащего качества;

6.2.2. Просрочки поставки Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней сверх предусмотренных настоящим Договором сроков.

6.3.Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от получения мебели по настоящему Договору, но при этом будет обязан полностью возместить Исполнителю понесенные расходы, а также сумму упущенной выгоды.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

Читайте так же:
Установка для промывки внутренней системы отопления

7.2. В случае наступления таких обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить об этом другую Сторону.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, то каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путём переговоров.

8.2. При не достижении приемлемого решения, любые споры, разногласия или требования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области, в соответствии с законодательством РФ.

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем договоре.

9.2. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.3. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

Договор подряда с физическим лицом

Образец документа при заключении его с подрядчиком — физическим лицом.

Бланк договора подряда с физическим лицом

Особенности заключения договора подряда с физическим лицом

Договор подряда с физическим лицом оформляется предприятием при необходимости в привлечении специалистов для выполнения работ или оказания услуг

Выделим ключевые правила, которые нужно соблюдать при составлении такого вида соглашений:

  • необходимо точно зафиксировать предмет договора подряда — совершение определенных действий или выполнение определенных работ (общий характер таких сведений или размытые формулировки могут привести к признанию соглашения трудовым договором);
  • при оформлении документа определяется конкретный результат работы или оказания услуг, который гражданин должен представить в оговоренный срок;
  • стороны заранее согласуют порядок приемки работ и услуг, а также размер денежного вознаграждения физическому лицу;
  • договор составляется в письменной форме и вступает в силу непосредственно после подписания.

Физическое лицо, подписавшее договор подряда, не включается в штат сотрудников, поэтому у предприятия отсутствует обязанность уплачивать страховые взносы. Порядок налогообложения будет зависеть от условий соглашения. Как правило, НДФЛ с суммы денежного вознаграждения перечисляет предприятие. Типичной ошибкой при составлении договора будет указание неопределенного перечня работ и услуг, а также иных условий, подпадающих под действие Трудового кодекса РФ. В этом случае любая проверка со стороны ИФНС, прокуратуры или трудовой инспекции может закончиться существенными штрафными санкциями. Кроме того, гражданин сможет добиться через суд признания его работником по трудовому договору.

Содержание договора

Состав обязательных и дополнительных пунктов договора подряда должны согласовать обе стороны. В зависимости от договоренностей предприятия и физического лица в тексте договора нужно указать следующие пункты:

  • дата, место заключения и номер договора;
  • подробные реквизиты сторон (для физического лица указываются паспортные данные, ИНН);
  • предмет договора — конкретный перечень услуг и видов работ, которые поручаются физическому лицу;
  • стоимость работ и порядок расчетов — выплата вознаграждения может осуществляться поэтапно либо после подписания акта сдачи работ или услуг;
  • требования к качеству услуг и работ, критерии определения надлежащего качества при приемке;
  • порядок сдачи результата работ и услуг заказчику, а также правила урегулирования споров и претензий;
  • срок действия договора подряда — в нем могут предусматриваться сроки отдельных этапов оказания услуг или выполнения работ;
  • ответственность сторон за нарушение условий договора — неустойка или штраф за нарушение требований к качеству работ и услуг, пени за нарушение сроков оплаты и т. д.

На предприятии договор проводится по документам бухгалтерского и налогового учета как обычная гражданская сделка. В процессе оказания услуг или выполнения работ будут составляться акты приемки. Типовой бланк целесообразно согласовать заранее, чтобы избежать ненужных споров в ходе приемки.

Срок действия

Особое внимание нужно уделить определению срока действия договора подряда. Если данный пункт будет отсутствовать в тексте документа, существует риск признания его трудовым договором, заключенным на неопределенный срок. В этом случае не только возникают основания для привлечения к ответственности, но и существенно усложняется процедура прекращения. Уволить гражданина по нормам ГК РФ крайне сложно, если он не совершит виновных действий.

Целесообразно не только указать общий срок действия договора, но и зафиксировать периоды выполнения отдельных заданий заказчика. Такие положения могут сопровождаться регулярным составлением промежуточных актов сдачи работ и услуг, а также поэтапной выплатой денежного вознаграждения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector